【篇1】合同范文

　　第一条　本合同双方当事人：

　　出让方（土地所有者）:_________（以下简称甲方）；

　　地址：_________；

　　邮政编码：_________；

　　联系电话：_________；

　　法定代表人：_________

　　职务：_________

　　身份证号码：_________

　　受让方（土地使用者）：_________（以下简称乙方）；

　　地址：_________；

　　邮政编码：_________；

　　联系电话：_________；

　　法定代表人：_________

　　职务：_________

　　身份证号码：_________

　　甲方将依法拥有的集体建设用地使用权出让给乙方。根据国家、省、市关于集体建设用地使用权流转的有关规定，双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则，订立本合同。

　　第二条　甲方依据本合同出让土地的使用权，土地所有权属甲方，地下资源、埋藏物和公用设施均不在土地使用权出让范围。

　　第三条　乙方在受让使用权的土地范围内所进行的开发、利用、经营土地的活动，应遵守中华人民共和国相关法律、法规及广东省的有关规定，并不得损害社会公共利益，其合法权益受法律保护。

　　第四条　乙方根据本合同付清全部出让金并领有土地使用证后，在受让的土地使用权使用年限内，土地使用权按有关规定可以转让、出租、抵押或用于其他经济活动。

　　第五条　土地使用权发生转让、出租、抵押的，双方当事人均要签订书面合同，并于合同签订后三十日内到当地土地行政主管部门办理有关手续和按规定缴纳税费。

　　第六条　本合同项下的地块位于_________，土地总面积为_________平方米（大写：_________平方米），集体土地所有证号为_________，其位置及四至范围详见附图。附图已经甲乙双方签字盖章确认。

　　第七条　甲方交付乙方的土地的现状为：

　　1、_________；

　　2、_________；

　　3、_________；

　　第八条　本合同项下的出让地块，按照批准规划用途为_________用地。

　　第九条　本合同项下的土地使用权出让年限为_________年，土地使用权出让年限自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

　　在出让期限内，如需改变本合同第八条规定的土地用途或增加总建筑面积，应当取得甲方和土地、规划部门同意，并经原批准用地的市、县人民政府批准，依照有关规定补签或重新签订土地使用权出让合同，并办理土地使用权变更登记手续。

　　第十条　本合同附件《土地使用条件》是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十一条　法律法规目前尚未要求缴纳的税款，如合同生效后需补交的，双方同意按规定予以补交。

　　第十二条　该地块的土地使用权出让金单价为_________元／平方米，总额为_________元人民币（大写：_________）。

　　第十三条　经双方商定，乙方采用以下第_________种方式支付本合同项下的土地使用权出让金给甲方：

　　1、_________年_________月_________日前一次性支付；

　　2、采用分期付款方式，具体如下：

　　（1）第一期：本合同经双方签字盖章后_________日内，乙方须缴付土地使用权出让金总额的_________％，共计_________元人民币（大写：_________）。

　　（2）第二期：本合同经双方签字盖章后_________日内，乙方须缴付土地使用权出让金总额的_________％，共计_________元人民币（大写：_________）。

　　（3）第三期：本合同经双方签字盖章后_________日内，乙方须缴付土地使用权出让金总额的_________％，共计_________元人民币（大写：_________）。

　　第十四条　甲方将本合同项下的土地使用权交给乙方使用的时间为_________年_________月_________日前。如甲方不能按时将本合同项下的土地使用权交给乙方使用，延迟期间甲方同意按本合同出让金总额的_________％（大写：百分之_________）向乙方支付违约赔偿。延期超过两个月的，乙方有权解除合同；甲方应及时退还乙方已支付的全部出让金并承担乙方由此遭受的实际经济损失。

　　第十五条　如果乙方不能按时支付应付款项，逾期两个月内（含两个月），乙方愿意按合同出让金总额的_________％（大写：百分之_________）向甲方支付违约赔偿。逾期超过两个月仍未按合同规定缴齐应付的款项，甲方有权解除合同并可向乙方追索由此遭受的实际经济损失；对乙方已支付的出让金，扣除违约损失后，予以退还。

　　第十六条　乙方在支付全部土地使用权出让金后三十日内，应依照规定办理土地使用权登记及申领《集体建设土地使用证》的手续；甲方应予以全力协助。

　　第十七条　出让期间，政府为公共利益需要征收本合同项下土地使用权的，本合同自行终止；征地补偿（不含地上附着物补偿）属甲方，甲方对乙方所剩余的出让年限应给予合理补偿。

　　第十八条　本合同规定的出让年限届满，乙方如需继续使用该地块，须最迟在期满前一年向甲方提交续期申请书，除根据社会或集体公共利益需要收回该土地使用权外，在同等条件下，乙方有优先续期权；并在确定了新的土地使用权出让年限和出让金及其他条件后，双方签订续期合同，并重新办理土地使用权登记手续。

　　乙方未申请续期或虽申请未获批准的，甲方届时无偿收回该地块的使用权。地上建筑物、附着物双方约定作如下处理：_________。乙方应于期满后三十日依照规定到当地县级以上土地行政主管部门办理土地使用权注销登记手续。

　　第十九条　任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同义务的，均不需负责任。但必须采取一切必要的补救措施以减少损失并及时书面告知对方。

　　第二十条　本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和调整。

　　第二十一条　因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可向①_________仲裁委员会申请仲裁②_________人民法院提起诉讼。

　　第二十二条　本合同经双方法定代表人签字、盖章（画押）后生效。

　　第二十三条　本合同和附件共_________页，以中文书写为准。

　　第二十四条　本合同在中华人民共和国广东省_________市_________县（市、区）签订。

　　第二十五条　本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充合同；补充合同与本合同具有同等法律效力。并送土地所在地的土地行政主管部门留存。

　　第二十六条　本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，贰份由_________市（县、区）土地行政主管部门留存。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________　法定代表人（签字）：_________

　　电话（手机）：_________电话（手机）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　附件

　　土地使用条件

　　一、界桩定点

　　《集体建设用地使用权出让合同》（以下简称本合同）正式签订后，甲乙双方依图验明红线所标示座标的各拐点界桩。面积核定无误后，双方在用地红线图上签字盖章（画押）认定。界桩由用地者妥善保护，不得私自改动，界桩遭受破坏或移动时，应及时报告甲方，请求重新埋设，埋设费用由乙方负责。

　　二、土地利用要求

　　乙方在用地红线图内兴建建筑物应符合城市或村镇规划要求。

　　三、设计、施工、竣工

　　3．1　红线范围内的建筑设计、建筑用途等必须符合土地利用要求，涉及交通、管线、消防、环保、人防、航道等问题，还须报经有关主管部门审批后建设，并由地方政府有关部门（机构）管理，由此所发生的一切费用均由乙方负担。

　　3．2　地块的动工时限建设时限从取得《集体建设土地使用证》起计。

　　3．3　地块的动工时限为180日，乙方必须在动工时限内开始建设。

　　3．4　乙方必须在规定时限内完成建设。

　　3．5　如非乙方责任造成动工时限或建设时限的延误，乙方在时限满前120日内向有关部门申请延期。

　　四、建筑维修活动

　　4．1　乙方在用地红线范围内进行建设及维修活动时，对周围环境及设施应承担的责任，包括：

　　（1）对所属建筑物品或废弃物（即泥土、碎石、建筑垃圾等）不得侵占或破坏红线图以外的土地及设施。

　　（2）未获有关部门批准，不得在公共用地上倾倒、堆放、储存任何材料或进行任何工程活动。

　　（3）必须确保土地使用范围内的污水、污物、恶臭物或影响环境的排泄物均应有可靠的排除方法，不得损害周围的环境。

　　（4）在土地使用期限内，对该地段内的所有城市市政设施或村镇公共设施均应妥善保护，避免损坏，否则，应承担修复工程的一切费用。

　　4．2　不得开辟、铲除或挖掘毗邻地段的土地。

　　4．3　在兴建建筑或维修工程之前，必须摸清地段或相邻地段公有的明渠、水道（包括水龙喉管）、电缆、电线以及其他设施的位置，并向有关部门呈报处理上述设施的计划；在未获批准之前，不得动工。需要改道、重新铺设或装设的费用，均由乙方负责。

　　五、监督检查

　　在土地使用期间，政府相关职能部门和集体土地所有者有权对用地红线范围的土地使用情况进行检查监督，用地者不得拒绝和阻挠。

　　一、《集体建设用地使用权出让合同》包括合同正文和土地使用条件及附图。

　　二、本合同文本为示范文本，可作为签约文本，但监制、印制单位不负任何法律责任。

　　三、甲乙双方在签订本合同前应先到当地土地、规划行政主管部门查询该土地使用权是否符合出让的条件。

【篇2】合同范文

　　建筑安装工程承包合同

　　　建筑安装工程承包合同合同编号：

　　发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条　工程概况

　　１．工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　２．工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　３．工程计划批准单位及文号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　４．工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）

　　第二条　工程期限

　　１．本工程合同总工期为＿＿天（日历天从开工之日算起）。

　　２．本工程开工日期＿＿＿＿年＿＿月＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。

　　３．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。

　　（１）发包方在合同规定开工日期前＿＿天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。

　　（２）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。

　　（３）不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。

　　（４）在施工中因停水、停电连续影响８小时以上者。

　　（５）发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。

　　（６）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。

　　（７）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。

　　第三条　工程合同总价

　　１．本工程合同总价为人民币＿＿＿＿＿元。

　　２．如遇下列情况，合同总价作相应调整：

　　（１）合同总价内经双方确认的暂估价变化；

　　（２）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其他费用的变化；

　　（３）重大设计发生变更；

　　（４）基础超过设计深度；

　　（５）在施工中新增加了工程项目；

　　（６）其他。

　　第四条　材料、设备供应

　　１．本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方商定按附件第＿＿＿＿办理。

　　２．材料、设备供应范围的划分和检验：

　　（１）进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和

　　二、三类机电产品，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。

　　（２）成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏。

　　（３）本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”明确由发包方供应外，其余材料均由承包方组织供应。

　　（４）所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检验验收，签交物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经发包方许可签署出场证书，不得运出场外。

　　（５）已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。

　　（６）具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。

　　（７）没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。

　　（８）任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。

　　３．材料价差及实物价格的结算

　　（１）发包方提交的主要材料指标，由承包方采购供货的，应根据指标的性质、发生的政策性调价等，以建筑安装材料预算价格为依据，逐项计算出原价价差或预算价差，均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的，不得列入工程直接费。

　　（２）发包方提供的主要材料实物，按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款。

　　（３）除发包方供应的材料、设备外，发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的，其价款按实结算。

　　（４）发包方委托承包方代购的材料、设备，按双方商定的价格，由承包方收取代购款包干使用，发包方应于本合同签订后＿＿天内一次付清。

　　（５）发包方提供的材料、设备的指标或实物，必须是本合同工程用的材料和设备，规格品种与实际需要不相符时，由承包方协助进行调剂串换使用，由发包方给付承包方劳务费＿＿＿元（或承包方不收取劳务费）。

　　（６）发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定办理，其量差、价差由发包方承担。

　　第五条　工程质量和检查验收

　　１．承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

　　２．发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务。

　　３．承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。

　　４．承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。

　　５．隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师接到通知后＿＿小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收，承包方经质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由发包方负责；不合格者，由承包方负责，因此而造成工期损失由责任方负责。

　　６．电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后，必须按照

　　（１）＿＿＿＿＿＿＿＿；（２）＿＿＿＿＿＿＿＿；（３）＿＿＿＿＿＿＿＿等有关规定进行技术检验。属于单体试车，由承包方负责进行。无论由谁负责试车，双方均应相互配合，共同进行。

　　试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等，由发包方提供。其费用包括在定额内的，由承包方负担；定额中未包括的，由发包方负担。

　　７．设备安装工程，由承包方会同发包方将已完工程（设备基础）向安装单位办理中间交工手续，并作为竣工验收的依据。

　　８．工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　９．工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。

　　验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方承担。

　　交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

　　１０．已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不得动用，若发包方已经使用，即视同交验。由于承包方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

　　１１．工程交工验收后，土建工程保修期为１年，采暖工程为一个采暖期，水电保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。

　　由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时，发包方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由承包方负担。

　　第六条　施工设计变更

　　１．发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。

　　２．施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前＿＿天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

　　３．当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积（容积）增加、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调合同造价。

　　４．承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施，其节约的价值按国家有关规定分配。

　　５．在工程施工中发生下列各项事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认：

　　（１）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下水情况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符；

　　（２）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；

　　（３）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

　　确认的事实必须在限期内解决，不得如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。

　　第七条　双方负责事项

　　１．发包方

　　（１）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；

　　（２）在开工前做好建筑红线以外的“三通”和红线以内的场地平整；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于＿＿＿米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；负责红线以外进场道路的维修；

　　（３）根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

　　（４）按规定提供不少于承包合同建筑面积＿＿％的施工用地，办理红线外的临时用地及临时占用道路、爆破及临时铁道专用线接岔许可证，并承担所发生的费用；

　　（５）合同签订后＿＿天内（以收签最后一张图纸为准）向承包方提供完整的建筑安装施工技术资料＿＿套；

　　（６）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点；

　　（７）组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在＿＿天内分送有关单位；

　　（８）审核承包方工程进度月报，及时向承包方支付工程进度款；

　　（９）按《发包方供应的材料、设备明细表》确定的供应时间及时组织供应，应由发包方提供材料、设备以满足工程进度的需要；

　　（１０）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其他必须的签证；

　　（１１）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

　　２．承包方

　　（１）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；

　　（２）编制施工组织设计（或施工方案），施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位；

　　（３）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

　　（４）于每月底前＿＿天向发包方报送月度施工计划，属发包方供应的材料、设备供应计划和当月工程进度月报（包括工程量、工作量和形象进度等）；

　　（５）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

　　（６）已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地；

　　（７）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

　　（８）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

　　第八条　工程价款的支付与结算

　　１．本合同签订后＿＿日内，发包方支付不少于合同总价的（或当年投资额的）＿＿％的预付款，计人民币＿＿＿＿万元。

　　２．发包方收到承包方的工程进度月报后，必须在＿＿日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的＿＿％时，逐步按比例开始扣回预付款（或抵作工程进度款）。

　　３．工程进度款支付达到合同总价款的＿＿％时，不再按进度付款。办完交工验收后＿＿天内支付＿＿％的价款，留＿＿％的价款存入建设银行，待保修期满后连本息一次支付给承包方。

　　４．如发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

　　５．确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

　　６．本工程造价结算方式按下列情况办理：

　　（１）以审查后的施工图预算加变更签证进行结算；

　　（２）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，按＿＿＿等有关规定结算；

　　（３）按标准施工图单位造价包干结算，包干范围以外的费用按＿＿＿等有关规定结算；

　　（４）包干不包料的工程，按预算定额规定的人工费和机械费及相应的管理费结算；

　　（５）招标工程按中标价款结算，中标范围以外的工程费用，另按＿＿＿等有关规定结算。

　　７．承包方在单项工程竣工验收后＿＿天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件＿＿天内审查完毕，如到期未提出异议，即由经办银行审定后拨款给承包方。

　　第九条　违约责任与奖励规定

　　１．承包方的责任

　　（１）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。

　　（２）工程交付时间不符合规定，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。

　　２．发包方的责任

　　（１）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。

　　（２）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　（３）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　（４）超过合同规定日期验收，按合同总价的＿＿％偿付逾期违约金。

　　３．发包方有提前工期要求的，可以实行提前竣工奖，按照合同工期，每提前１天由发包方按合同总价的＿＿％奖给承包方。

　　优良工程每平方米奖＿＿元。

　　第十条　争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　第十一条　特殊条款

　　本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

　　第十二条　附则

　　其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

　　合同附件：（１）工程项目一览表（附表一）；（２）全部施工图纸；（３）施工图预算；（４）发包方负责供应材料、设备一览表（附表二）；（５）国家（或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资计划、计划任务书等＿＿份文件。上述附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

　　本合同正本＿＿份，其中发包方执＿＿份，承包方执＿＿份，副本＿＿份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

　　发包方（盖章）　承包方（盖章鉴（公）证意见

　　地　址：地　址：经办人：

　　法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：鉴（公）证机关（章）

　　委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：

　　开户银行：　开户银行：

　　帐号：　帐号：

　　电话：　电话：

　　电挂：　电挂：

　　邮政编码：　邮政编码：

　　　签约日期：　年　月　日

　　　签约地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　　有效期限年　月　日

　　至

　　　年　月　日

　　附表一： 工程项目一览表

　　┌──┬───────┬──┬──┬──┬──┬───────────┐

　　│工程│结构　│面积│开工│竣工│合同│其　中│

　　│项目│　││日期│日期│造价├──┬──┬──┬──┤

　　││　层次│(m

　　2)││││土建│暖卫│电气│通风│

　　├──┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　││　│││││││││

　　├──┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　││　│││││││││

　　├──┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　││　│││││││││

　　└──┴───────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

　　附表二：　发包方供应的材料、设备明细表

　　┌───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┬────┬──┐

　　│材料设│单位│品种│规格│数量│单价│金额│供应时间│供应地点│验交│

　　│备名称│││││││││方式│

　　├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼──┤

　　│　││││││││││

　　├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼──┤

　　│　││││││││││

　　├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼──┤

　　│　││││││││││

　　└───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┴──┘

【篇3】合同范文

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　合同编号：_________（由设计人编填）

　　设计证书等级：_________

　　发包人：_________

　　设计人：_________

　　发包人委托设计人承担_________工程设计，工程地点为_________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条　本合同签订依据

　　1．1　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1．2　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1．3　建设工程批准文件。

　　第二条　设计依据

　　2．1　发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2．2　发包人提交的基础资料

　　2．3　设计人采用的主要技术标准是：_________

　　第三条　合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3．1　合同书

　　3．2　中标函（文件）

　　3．3　发包人要求及委托书

　　3．4　投标书

　　第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

　　_________。

　　第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　_________。

　　第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　_________。

　　第七条　费用

　　7．1　双方商定，本合同的设计费为_________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7．2　如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条　支付方式

　　8．1　本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　8．2　设计人提交_________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计_________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8．3　双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条　双方责任

　　9．1　发包人责任

　　9．1．1　发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9．1．2　发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9．1．3　在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9．1．4　发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　9．1．5　发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9．1．6　发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9．1．7　发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　9．1．8　设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9．1．9　承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　9．2　设计人责任

　　9．2．1　设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9．1．1、9．1．2、9．1．4、9．1．5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9．2．2　设计合理使用年限为_________年。

　　9．2．3　负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　9．2．4　设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_________％。

　　9．2．5　由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9．2．6　合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9．2．7　设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条　保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条　仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条　合同生效及其他

　　12．1　发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12．2　设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12．3　本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12．4　发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12．5　发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12．6　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12．7　本合同双方签字盖章即生效，一式_________份，发包人_________份，设计人_________份。

　　12．8　本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12．9　双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12．10　未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称（盖章）：_________　设计人名称（盖章）：_________　

　　法定代表人（签字）：_________　法定代表人（签字）：_________　

　　委托代理人（签字）：_________　委托代理人（签字）：_________　

　　项目经理（签字）：_________项目经理（签字）：_________

　　住所：_________住所：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　银行帐号：_________银行帐号：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　建设行政主管部门备案（盖章）：_________鉴证意见（盖章）：_________

　　备案号：_________　经办人：_________（签字）

　　_________年____月____日_________年____月____日　

【篇4】合同范文

　　本文目录工程安装合同煤气管道工程安装合同电视监控工程安装合同安装承揽合同范本

　　订立合同双方：

　　建设单位：_________(以下简称发包方)

　　施工单位：_________(以下简称承包方)

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：建筑面积：

　　第四条：工程价款及付款方法：

　　第五条：工程期限(开工、竣工时间)

　　第六条：工程质量标准

　　第七条：承包形式及材料设备供应

　　第八条：发包方义务：

　　1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到“三通一平”; 办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行) 2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。4.按协议负责按期拨款。5.……

　　第九条：承包方义务

　　乙方负责：1.按协议分工负责材料供应。2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。3.按施工图负责组织施工，按期竣工。4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。6.……

　　第十条：违约责任及奖励条款

　　第十一条：其他协助条款。

　　第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。

　　第十三条：合同有效期及合同争议解决。

　　第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

　　发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

　　法定代表人：_____ 法定代表人：______

　　地址：________ 地址：_________

　　开户银行：______ 开户银行：_______

　　帐号：________ 帐号：_________

　　签约日期：____年__月__日

　　其他的

　　煤气管道工程安装合同工程安装合同（2） | 返回目录合同编号：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。

　　第一条　工程概况

　　工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。

　　工程地点：_________市_________街。

　　工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

　　工程造价为：_________元整。（即：￥_________元）

　　第二条　工程期限

　　合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。

　　双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条　材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条　工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条　工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条　保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。

　　第七条　组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条　甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条　乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；　

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

　　四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条　违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条　保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条　补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条　不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条　争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条　优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条　其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签并加盖公章之日起生效。

　　二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签）：_________　法定代表人（签）：_________　

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________　

　　电视监控工程安装合同工程安装合同（3） | 返回目录甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　经甲、乙双方共同商定，乙方承接甲方电视监控工程，工程设备造价_________________________________元（此价格不包括工程用线、pvc管费用），并达成以下协议：

　　??????

　　1．乙方承诺为甲方提供的产品均具优良品质，若出现质量问题，一年内免费维修，三个工作日不能修复的，提供备用机。

　　2．自合同签订之日起，甲方预付乙方设备款的20％，作为预付款，待安装调试按品牌验收完毕后10天内付清设备款的80%和线、pvc管的费用。乙方承诺7天内开工，15天内全部工程结束。甲方保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的合作。如因甲方因素造成的图像质量问题的排除费用由甲方承担。乙方派技术人员指导安装并负责全部设备的调试。

　　3．本合同未尽事宜，由双方协商解决。附表作为本合同附件。

　　4．本合同双方代表签生效，甲乙双方各执一份，出现纠纷由起诉方所在地法律部门依法处理。

　　甲方：___________________ 乙方：_________________

　　电话：___________________ 电话：_________________

　　代表：___________________ 代表：_________________

　　附件　（略）

【篇5】合同范文

　　工程名称：______________________

　　工程地点：______________________

　　合同编号：______________________

　　（由承包人编填）

　　勘察证书等级：__________________

　　发包人：________________________

　　承包人：________________________

　　签订日期：______________________

　　中华人民共和国建设部

　　国家工商行政管理局 监制

　　二0XX年三月

　　_________________________________________________________________________

　　发包人：________________________

　　承包人：________________________

　　发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

　　第一条　工程概况

　　1．1　工程名称：__________________________________________________

　　1．2　工程地点：__________________________________________________

　　1．3　工程立项批准文件号、日期：__________________________________

　　1．4　岩土工程任务委托文号、日期：________________________________

　　1．5　工程规模、特征：____________________________________________

　　1．6　岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________

　　1．7　承接方式：__________________________________________________

　　1．8　预计的岩土工程工作量：______________________________________

　　第二条　发包人向承包人提供的有关资料文件

　　序号

　　资料文件名称

　　份数

　　内容要求

　　提交时间

　　第三条　承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

　　序号

　　报告,成果,文件名称

　　份数

　　内容要求

　　交付时间

　　第四条　工期

　　本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

　　第五条　收费标准及支付方式

　　5．1　本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准____________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

　　5．2　本岩土工程费总额为__________元（大写__________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

　　5．3　本合同生效后，发包人按下表约定分__________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

　　拨付工程费时间(工程进度)

　　占合同总额百分比

　　金额人民币(元)

　　第六条　变更及工程费的调整

　　6．1　本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术革新求提出变更，发包人应在变更前________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第__________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。

　　6．2　变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：___________________________

　　第七条　发包人、承包人责任

　　7．1　发包人责任

　　7．1．1　发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

　　7．1．2　发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付__________元计算加班费。

　　7．1．3　发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费______元。

　　7．1．4　开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；

　　发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；

　　在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；

　　以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；

　　发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。

　　7．1．5　发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。

　　7．1．6　发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

　　7．1．7　本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

　　7．2　承包人责任

　　7．2．1　承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。

　　7．2．2　承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采了补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的__________％。

　　7．2．3　承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

　　7．2．4　遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。

　　7．2．5　本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

　　第八条　违约责任

　　8．1　由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。

　　8．2　在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应支付承包人工程费的50％的费用；完成的工作量超过50％时，发包人应支付承包人工程费的100％的费用。

　　8．3　发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。

　　8．4　由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

　　8．5　交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

　　第九条　材料设备供应

　　9．1　发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。

　　9．2　承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。

　　第十条　报告、成果、文件检查验收

　　10．1　由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

　　10．2　发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后__________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。

　　10．3　隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未以到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。

　　10．4　工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在____________天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。

　　10．5　工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。

　　10．6　完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起__________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。

　　第十一条　本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　第十二条　其他约定事项：_________________________________

　　第十三条　争议解决办法

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第________种方式解决：

　　（一）提交__________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十四条　合同生效与终止

　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　　本合同一式__________份，发包人__________份、承包人__________份。

　　发包人名称：________________承包人名称：________________

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：（签字）________法定代表人：（签字）________

　　委托代理人：（签字）________委托代理人：（签字）________

　　住所：______________________住所：______________________

　　邮政编码：__________________邮政编码：__________________

　　电话：______________________电话：______________________

　　传真：______________________传真：______________________

　　开户银行：__________________开户银行：__________________

　　银行帐号：__________________银行帐号：__________________

　　建设行政主管部门备案：______鉴证意见：__________________

　　（盖章）（盖章）

　　备案号：____________________经办人：____________________

　　备案日期：______年___月___日鉴证日期：______年___月___日

【篇6】合同范文

　　业主(以下简称发包人)：

　　承包单位(以下简称承包人)：

　　依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工的有关事项协商一致，订立本合同。

　　第一条 项目概况

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　3、本工程合同开工日期： 年 月 日

　　4、本工程合同竣工日期： 年 月 日

　　5、工程质量标准： 优 良

　　6、本合同总金额 ￥： 　

　　大写金额：人民币：

　　第二条 组成本合同的文件包括：

　　1、本施工合同(合同编号: )

　　2、工程施工图(图纸档案编号 )

　　3、工程预算书(预算书 )

　　4、双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第三条 合同文件适用法律、标准及规范

　　1、适用法律和行政法规：依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》省、市有关工程建设的法律、法规。

　　2、适用标准、规范的名称：现行国家、省、市园林工程相关的施工规范及验收规范标准。

　　第四条 发包人工作

　　发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前 3 天完成建筑垃圾清理、水电线路、平整场地等。

　　（2）由发包人协助办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：动工前必要的证件等开工前 3 天完成。

　　（3）发包人在开工前 3 天提供工程地质和地下管线资料。

　　第五条 承包人工作

　　承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

　　（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：签定合同后 3 天内提供施工总进度。

　　（2）施工场地清洁卫生要求：达到当地政府主管部门所规定的文明施工要求和标准。

　　（3）乙方必须按照甲方的要求提供绿化及其他的服务，乙方不的擅自变更甲方所需的绿化植物规格档次（附清单）；

　　（4）乙方承担甲方绿化所需各类植物以及其他景观材料的运输和植物的养护工作；

　　第六条 质量与检验

　　1、发包人应当达到协议书所约定的质量标准，质量标准的评定以国家或当地行业的质量验收规范标准为依据。

　　2、承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　3、因发包人原因达不到约定质量标准，由此造成返工的经济支出，应由发包人承担，工期相应顺延。

　　4、本工程约定工程质量： 优 良

　　5、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

　　第七条 工程预付款及付款方式

　　合同签定后预付总金额的 ，材料进场后付 ，工程完工后付一周内付完余额

　　第八条 工程设计变更

　　（1）施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前 3 天以书面形式向承包人发出变更通知。

　　（2）承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，增减合同中约定的工程量，改变有关工程的施工时间和顺序。

　　第九条确定变更价款

　　1、承包人在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

　　（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

　　（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

　　（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人代表确认后执行。

　　2、承包人在双方确定变更后 3 天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

　　3、发包人应在收到变更工程价款报告之日起 3 天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起 3 天后视为变更工程价款报告已被确认。

　　4、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

　　5、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

　　第十条其他

　　1. 由于承包人的原因，工期延误或质量不合格，承包人负责整改至优良，造成的损失由承包人承当；

　　2. 所有植物承包方在养护期内确保种植成活，养护费由发包方承担，付款方式另行协商。养护起算日期为合同中签订的开工日期.

　　3. 本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方从签署日起生效；

　　4. 本合同价不含税，税金按合同价的5%收取；

　　5. 其他未尽事宜双方协商解决。

　　发 包 人： 承 包 人：（公章）

　　住 所： 住 所：

　　代 表： 代 表：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　日 期： 年 月 日 日 期: 年 月 日

【篇7】合同范文

　　台州市住宅室内装饰装修施工合同

　　甲方(委托方):___________ 签约时间: ___________

　　乙方(施工方):___________ 签约地点: ___________

　　根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。

　　2、装饰施工地点：_______县(市、区)______路（小区）____幢____号（单元）____室。

　　3、住房结构：_____室______厅______结构，建筑面积______平方米。

　　4、装饰施工内容：详见《工程施工报价单》（附件一）和图纸。

　　5、承包采用下列第______种方式：

　　（1） 乙方包工、包全部材料（见附件三）；

　　（2） 乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（见附件二、三）；

　　（3） 乙方包清工。

　　6、本工程由__________设计。

　　7、工期：工程期限______天，从_____年_____月_____日开工，至_____年____月____日竣工。

　　二、工程价款及结算方式

　　1、总价款：（大写）_______元（其中：人工费_____元，材料费______元，设计费 ______元，管理费_____%，计_____元，税金_____%，计______元）。如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　2、付款方式

　　（1）合同签订后_____天内，甲方支付总价款的____%计_____元；

　　（2）木工进场当天，甲方支付总价款的_____%计 _____元；

　　（3）油漆进场当天，甲方支付总价款的_____%计 ______元；

　　（4）尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_______日内一次付清。

　　三、施工准备及双方的义务

　　（一）甲方工作

　　1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记；确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取《住宅装修许可单》。

　　2、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。

　　3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

　　4、指派_______为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

　　（二）乙方工作

　　1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、指派______为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。

　　4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。

　　5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。

　　6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　四、材料的供应

　　1、甲方提供的材料：详见《甲方提供的材料、设备表》（附件二）。

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　2、乙方提供的材料：详见附件《乙方提供的材料报价单》。

　　乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。

　　乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　五、安全生产和防火要求

　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿；属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。

　　六、施工内容和工期的变更

　　在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后（详见附件四），方能进行该项目的施工，由此造成费用增减的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：

　　1、工程量变化或设计变更；

　　2、不可抗力；

　　3、甲方同意工期顺延的其他情况。

　　七、工程质量及竣工验收的办法

　　1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《家庭装饰工程质量规范》为质量评定验收标准。

　　2、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续（见附件五《工程质量验收单》），甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

　　5、工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内进行验收。

　　八、违约责任

　　1、本合同签订生效后，甲乙双方履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。

　　2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的______‰支付违约金。

　　3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_____元。

　　4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

　　5、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　九、工程保修

　　工程保修期贰年，其中水、电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清，甲乙双方才能签订《工程保修单》（详见附件六）。

　　十、纠纷处理

　　本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成，可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第 _____种方式处理：

　　（1）提交_______仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　十一、其它约定事项

　　1、______________________________________

　　2、______________________________________

　　3、______________________________________

　　十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　附件1、工程施工报价单

　　附件2、甲方提供的材料、设备明细表

　　附件3、乙方提供的材料、设备明细表

　　附件4、工程项目更单

　　附件5、工程质量验收单

　　附件6、工程包修单

　　附件7、施工业务通知单

　　甲 方：________________ 乙 方：_________________________

　　姓名（签名）：__________ 单位名称（盖章）：_______________

　　身份证号：______________ 法定代表人（或委托代理人）：_____

　　联系电话：______________ 营业执照号码：___________________

　　联系电话：______________

　　附件一：工程施工报价单

　　序号 项目 单位

　　单价

　　数量

　　合计金额

　　工艺做法、用料说明

　　甲方代表（签字盖章）：_______

　　乙方代表（签字盖章）：_______

　　________年________月_______日

　　附件二：甲方提供的材料、设备明细表

　　序号 材料或设备

　　名称 品牌 规格

　　型号 质量

　　等级 单位 数量 单价 供应时间 送达地点

　　乙方验收意见

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　______年____月____日

　　附件三：乙方提供的材料、设备明细表

　　序号 装饰内容 材料

　　规格型号 品牌 等级 数量 单位 单价 合价

　　甲方验收意见

　　甲方代表：_________

　　乙方代表：_________

　　_____年_____月___日

　　附件四：工程项目变更单

　　变更内容 原价格 新价格 增减金额（+、-）

　　详细说明

　　工程原定金额 甲方已付金额

　　元 元

　　增加工程金额 减项工程金额 （增—减）金额 结算应付金额

　　元 元 元 元

　　甲方代表：___________

　　乙方代表：___________

　　_______年_____月____日

　　附件五：工程质量验收单

　　日期 检验项目名称 检验结果（合格、不合格、补验） 甲方签名

　　整体

　　工程

　　验收

　　意见

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：____________

　　注：分项检验评分：合格打“√”，不合格打“×”，补验合格打“√”签名。

　　_______年_____月____日

　　附件六：工程保修单

　　公司名称 保修电话

　　用户姓名 登记编号

　　装修房屋地址 联系电话

　　施工单位负责人 施工负责人

　　现场施工日期______年______月_____日至____年_____月____日 竣工验收日期

　　保修期限______年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　维修记录

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　______年____月____日

　　备注：（1）凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为贰年，其中水、电工程保修伍年。

　　（2）由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。

　　（3）由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。

　　（4）本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。

　　附件七：施工业务通知单

　　客户姓名 施工地点 联系电话

　　施工负责人 施工日期 联系电话

　　序号 业务名称 具体安排要求

　　说明：

　　甲方签字（盖章）：________

　　_______年_______月______日

　　乙方签字（盖章）：________

　　_______年_______月______日

　　使 用 说 明

　　一、本市范围内的家庭住宅装饰装修施工合同可采用本示范合同文本。为体现协议双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后的空白行，供双方自行约定或补充。双方当事人可以对本合同条款的内容进行增补或删减。

　　二、签订合同前，当事人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及用词理解不一致的，应该进一步协商，达成一致意见。

　　三、合同签订后，未被修改的本合同印刷文字视为双方同意内容。

【篇8】合同范文

　　工程名称：__________________________________

　　工程地点：__________________________________

　　合同编号：__________________________________

　　由设计人编填）

　　设计证书等级：______________________________

　　发包人：____________________________________

　　设计人：____________________________________

　　签订日期：__________________________________

　　深圳市规划与国土资源局监制

　　发包人：____________________________________

　　设计人：____________________________________

　　发包人委托勘察人承担______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条　本合同依据下列文件签订

　　1．1　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

　　1．2　《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1．3　《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

　　1．4　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1．5　建设工程批准文件。

　　第二条　本合同设计项目的内容

　　2．1　工程名称：__________________________

　　2．2　设计指标

　　建设用地面积

　　建筑总面积

　　规定建筑面积

　　建筑高度或层数

　　建筑覆盖率

　　第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

　　序号

　　资料及文件名称

　　文件编号

　　份数

　　提交日期

　　有关事宜

　　1

　　用地方案图

　　2

　　《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》

　　3

　　第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

　　序号

　　资料及文件名称

　　份数

　　提交日期

　　有关事宜

　　第五条　本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　付费次序

　　占总设计费％

　　付费额（元）

　　付费时间（由交付设计文件所决定）

　　第一次付费

　　20％定金

　　20％定金

　　说明：1．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2．在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3．实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4．本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第六条　双方责任

　　6．1　发包人责任：

　　6．1．1　发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。

　　6．1．2　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6．1．3　发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

　　在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6．1．4　发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　6．1．5　发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6．1．6　发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　6．2　设计人责任：

　　6．2．1　设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6．2．2　设计人采用的主要技术标准是：__________________

　　6．2．3　设计合理使用年限为__________________年。

　　6．2．4　设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6．2．5　设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6．2．6　设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　第七条　违约责任

　　7．1　在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人己付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7．2　发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7．l条规定支付设计费。

　　7．3　设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的____________%。

　　7．4　由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　7．5　合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　第八条　其他

　　8．1　发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　8．2　设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

　　8．3　本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

　　8．4　发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

　　8．5　发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　8．6　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8．7　本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　8．8　本合同一式____________份，发包人____________份，设计人____________份。

　　8．9　本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

　　8．10　本合同生效后，按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8．11　本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8．12　其它约定事项：_______________________________

　　发包人名称：______________设计人名称：_______________

　　（盖章）　（盖章）

　　法定代表人：（签字）______法定代表人：（签字）_______

　　委托代理人：（签字）______委托代理人：（签字）_______

　　住所：____________________住所：_____________________

　　邮政编码：________________邮政编码：_________________

　　电话：____________________电话：_____________________

　　传真：____________________传真：_____________________

　　开户银行：________________开户银行：_________________

　　银行帐号：________________银行帐号：_________________

　　建设行政主管部门备案：____鉴证意见：_________________

　　备案号：__________________ 经办人：___________________

　　备案日期：____年___月___日 鉴证日期：_____年___月___日