当前位置 :
合同范文
更新时间:2022-10-06 08:51:32
 

合同范文例文一

  方:(以下简称:甲方)

  乙方:(以下简称:乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方权力义务,经甲、乙双方共同协商,就乙方对甲方承施的( )工程项目结构中的钢筋部分进行成型加工(含机械连接接头)、配送事宜达成一致,同意订立本合同。

  一、 工程概况:

  ( )项目位于( ),工程建筑面积:( )平方米,结构封顶日期 年 月 日。

  二、 加工事宜:

  甲方向乙方订购的成型钢筋所使用的线材、圆钢及螺纹钢的原材料为首钢、唐钢、宣钢、邢钢产品。如加工过程中乙方使用非合同规定的原材料时,须事先以书面形式通知甲方,经甲方授权委托人签字同意后,方可实施加工(如甲方在二十四小时内未能做出书面回复,则视为甲方同意乙方意见)。乙方应严格按照甲方提供的配筋单中标注的规格、图示尺寸、数量进行加工。

  三、 重量结算依据:

  根据甲方提供的本工程成型钢筋配筋单,经乙方进行理论重量计算,作为本合同重量结算依据。结算重量单位为吨,重量数值经四舍五入保留小数点后三位。

  四、 甲方工作:

  1、 合同签订时甲方提供授权经办人签字字体样本作为本合同附件,并明确其授权范围。

  2、 合同签订时,甲方应以书面的形式对乙方进行技术交底。交底资料中应详细说明所承揽项目流水作业段划分平面布置图,计划施工进度(月度计划及结构封顶时间排序计划),以及成型钢筋箍筋平直部分的长度,特殊角度的工艺要求等。

  3、 甲方应于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型钢筋的配筋单(特殊情况补充时须提前3日,数量不得超过30吨),配筋单上的目录应注明起止编号、使用部位,且每张配筋单上须有甲方授权经办人签字,并在工程名称处加盖甲方公章后生效(签字人字体样本附后)。

  4、 成型钢筋加工制作过程中,甲方有权随时到乙方加工现场就加工质量进行抽检工作,乙方有义务积极配合。

  5、 如甲方工程工期延误,仍按照本合同执行。

  6、 成型钢筋出库前,甲方应指定专人进行清料工作,待甲方清料人员对成型钢筋数量确认签字后乙方方可发货(签字人签字样本附后)。

  7、 成型钢筋每车装车数量不得小于10吨。

  五、 乙方工作:

  1、 合同签订时,乙方应积极组织资源,确保甲方工程项目施工进度。

  2、 乙方接到甲方提供的成型钢筋配筋单时,应认真校对,如规格、数量、图示尺寸、标注无法正确识别时,甲方授权委托人应在12小时内书面确认,否则免除乙方的供货责任。

  3、 乙方所使用的钢筋机械连接工艺为剥肋滚压直螺纹。

  4、 乙方所配送的成型钢筋必须提供原材料出厂质量证明合格证书。

  5、 乙方制作的成型钢筋应符合甲方配筋单的要求,并在产品上以标牌的形式标注成型钢筋使用部位的编号、尺寸、几何图形、数量,每一编号的钢筋提供一张标牌,固定在钢筋打捆处。

  6、 乙方有责任协助甲方人员在乙方加工现场对成型钢筋进行清料及装车工作,并按甲方的要求运至施工现场。

  六、 设计变更:

  1、施工过程中如出现不可预见及设计变更,甲方应以书形式及时向乙方提供补充配筋单,并标注“急配”字样及需用时间(供应时间甲、乙双方协商确定),如需增加费用以甲、乙双方协商为准。

  2、设计变更及修改过程中,乙方已投入加工生产部分按合同规定价格结算,如出现以大改小损耗部分及所需增加人工费用部分由甲方承担。

  七、 产品质量要求:

  1、 乙方使用的原材料必须符合:《低碳钢热轧圆盘条》GB701-1997;《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991;《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998的规定。

  2、 产品质量检验应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中的第五章5.3.4及《建筑结构长城杯工程质量评审标准》DBJ/T01-69-2003的规定。

  3、 直螺纹连接接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-

  9

  6、《钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术规程》Q/JY16-2001中的规定。

  八、钢筋原材复试及资料:

  1、钢筋原材料在投入使用前,乙方负责原材料的取样及送检工作,委托检验的机构必须是经北京市建委审核合格具有见证试验资质的检测中心。

  2、根据《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》,甲方及监理单位进行见证取样时应持正式书面通知,乙方应积极配合取样工作,其检测机构及费用由甲方负责。

  3、根据《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003规定,乙方在成型钢筋配送至施工现场后,提供《半成品出厂合格证》表式C4-5附钢筋原材料出厂材料质量证明书及产品铭牌、原材料复试检验报告。

  九、合同价款及付款方式:

  1、 合同价款:

  (1) 本合同成型钢筋的结算单价为人民币( )元/吨(钢筋不分品种、规格均为本单价),上述结算单价包括材料费、成型制作费、包装费、装车费、运输费等交付甲方使用前的费用(卸车及费用由甲方承担)。不包括原材料复试及机械连接接头费用。

  (2) 三级螺纹钢的结算价格在本合同结算单价基础上加( )元/吨。

  (3) 钢筋机械连接头 元/单头(钢筋不分品种、规格加工套丝,并戴好保护帽),按照配筋单图示数量进行签收。

  (4) 钢筋原材料复试费用按照《半成品出厂合格证》实际标注数量进行签收。

  (5) 合同执行过程中如钢厂价格调整,其结算价格以首钢现货市场、北京市京首贸易服务有限责任公司、北京市恒物金属材料有限公司其中之一公布的调价政策通知作为价格调整的依据,由乙方以书面形式送达甲方,调价依据在送达后24小时内,甲方予以书面确认或经甲、乙双方协商签订本合同补充协议。

  (6) 本合同成型钢筋总量为( )吨,总价款(人民币):( )元,(大写: )。总价中不包括原材料复试及机械连接接头费用。

  (7) 验货地点:

  2、 付款方式:

  (1) 本合同结算期为上月26日至本月25日。甲方在送达本月成型钢筋加工配筋单时,同时将货款支票一并送达(乙方预收当月货款80%,余款20%月末前结清),乙方经配筋单录入生成系统确认数量后划转。

  (2) 钢筋机械连接接头加工费用随成型钢筋货款同时划转。

  (3) 原材料复试费用依据《半成品出厂合格证》中确认数量经甲方签认,在月末前结清。

  (4) 本合同总价款如发生变化,超出部分甲方应按配筋单数量以现款形式预付给乙方。

  十、违约责任:

  1、 乙方没有按照本合同规定的质量、规格、数量等提供产品,甲方有权退货,乙方应承担所发生的全部装卸及运输费用。

  2、 合同执行过程中,如遇钢厂市场价格调整,根据合同第九章

  (5)条,甲方接到乙方调整价格依据24小时内未能书面确认或签订补充协议,乙方有权停止继续供货。

  3、 甲方如未能按合同规定要求将配筋单及货款同时送达,乙方有权拒绝接受配筋单及加工任务。

  4、 由于甲方清料人员不能及时清料,致使配送工作无法正常进行,所造成的工期延误,责任由甲方承担,同时工期顺延。

  5、 甲方如未能按合同规定时间付款,逾期乙方有权停止继续供货,并向甲方按每延期一日收取至货物发出之日起计算每天3元/吨违约金。

  6、 乙方未能在甲方计划工期内将成型钢筋送至施工现场,甲方应按当日该批送达数量以50元/吨扣除乙方应承担的违约责任。

  十

  一、争议:

  本合同在执行过程中发生争议或纠纷,双方应友好协商解决。如协商未果,双方一致同意在乙方所在地人民法院提起诉讼。

  十

  二、其它:

  1、 本合同签订时,甲、乙双方需相互提供企业法人营业执照复印件、企业法人代码复印件、资质证书复印件、法人授权委托书原件、工程项目施工合同原件等相关法律文件,并注明相关文件的授权使用范围。

  2、 如遇人力不可抗力因素(民法153条规定)致使合同无法正常履行时,双方应另行协商。

  3、 合同附件为本合同有效文件组成部分。

  十

  三、本合同一式肆份,即正本、副本各两份,甲、乙双方各执正本、副本壹份,具有同等法律效力。

  十

  四、本合同自甲、乙双方盖章并经合法授权人签字后生效。

  十

  五、本合同未尽事宜,执行《中华人民共和国合同法》的有关规定。

  本合同变更条款及内容(销售部门填写):

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  联系电话: 联系电话:

  公司地址: 公司地址:

  签订日期: 签订日期:

  签订地点:

合同范文例文二

  编号

  电力金具(低压)铸造加工

  承包合同

  发包方:

  承包方:

  签约日期:

  签约地点:

  电力金具(低压)铸造加工承包合同

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  因生产需要,甲方委托乙方以包工方式承包本公司低压产品铸造加工。为明确双方责任,确保产品按时,按量,按质完成,双方在平等,自愿,公平的基础上,经充分协商达成合同条款如下,望共同遵守。

  第一条加工承包合同

  1.甲方委托乙方为其代加工电力金具(低压)产品,生产加工所需的场所,设备,模具(夹具)以及生产过程所需要的原材料,辅助材料,水,电,气等均由甲方提供:加工产品款式,品种,标准要求,质量数量,工艺文件,交货期限等以甲方提供的生产单,技术图纸和工艺文件为准:加工的品种单价由双方事先协商确定,乙方签字确认,同意接受甲方委托及要求进行加工生产。(详细清单附后)

  2..在每次生产前,甲方开立具体的委托加工生产单,其一般条款由本合同规定,补充条款在生产单中说明,经双方确认签字盖章或乙方实际着手试样生产时生效。

  3.委托加工生产单的主要内容为加工的产品名称,数量,质量标准,交货期的资料以及具体的特定要求,违约责任等,订单约定与本合同约定相异的,以订单为准。

  4.委托加工生产单附属本合同,符合本合同中的一般规定,为本合同不可缺少的附件。

  5.如果甲方要求加工的产品是不同型号的新产品,双方可就产品代加工价格进行再次协商确认。

  6.乙方优先安排工人按时完成甲方交代之生产任务,做到保质,保量,按时出货。

  7.产品质量要求:符合工艺文件和产品图纸上注明的技术要求。甲方按照技术图纸和封存实样进行验收。

  8.产品验收程序和方式:产品验收采取抽样的方式进行验收,抽烟验收分别在试样,批次生产中和入库前三个阶段进行验收。

  二,合同有效期限

  1.本合同期暂为壹年,暂从具体以甲方通知确定为准。

  三,加工费结算

  乙方接到甲方的生产单之日始至次月10日为结算日,15号结算到账。 四,甲方的权利义务

  1. 甲方要保证达到产品生产工应开具的条件:

  1)

  2)

  3)

  4) 保证熔炉,压机,模具(夹具)等生产设施,设备的完好性; 保证产品技术图纸和工艺文件的准确性; 保证原,辅助材料的及时性和水,电,气等畅通无碍; 为乙方提供相关的安全设施和保护工具。

  2. 委派产品管理代表,负责产品进度,产品质量的检查监督。

  3. 及时组织验收人员,办理交货的验收结算手续。

  4. 为乙方相关人员提供工伤保险(由于社会保险和其他福利已经包含在加工费内,甲方不再承担,由乙方自行参保)。

  5. 承包期间乙方员工不享受公司其他福利待遇。

  6. 甲方保证每天一台低压铸造机12小时工作,因甲方生产原因造成乙方停工,甲方应安排乙方工作普工每天90/元,技术员工作每天130/元,停机期间工作效率不得低于本公司员工的日生产量,若故意散漫或影响他人工作,不按甲方规定要求实施生产的,甲方有权提出解除合体或罚款。

  7. 甲方要求乙方从合同签订日起到终止日止,乙方本人必须操作低压设备生产产品,若中途违约,甲方按年生产量的工资作为乙方的违约金,乙方需押一个月的工资(元)作为甲方的违约保证金(合同终止违约保证金退回)。

  五,乙方的权利义务

  1, 按生产单规定的内容进行按质,按量,按时生产,严格按照甲方提供的技术图纸和工艺文件进行加工生产;发现设计错误或严重不合理的情况应以书面的形式通知甲方,但在没有得到甲方书面许可

  前严禁擅自修改产品技术参数和外观等。

  2, 接受甲方在不影响生产的情况下的必要监督,及时向甲方提交完工验收通知

  3, 乙方要 遵守甲方的规章制度,严禁迟到,早退和在工作场所吸烟等等;

  4, 乙方负责生产现场的工作环境清洁整理工作,保证工作场所整洁干净,产品堆放有序,接受甲方的6S检查和其他管理要求;

  5, 乙方要严格安全生产管理和文明生产管理,生产中要穿戴安全生产的防护器具,同时爱护甲方的生产设备,设施,合理使用生产中的辅助材料;严格按照技术图纸和工艺文件,严禁违规,违章操作。

  第六条 违约条款

  1, 乙方未能按照甲方提供的技术图纸和工艺文件生产,造成产品质量不合规格的,要全部返工,由此造成的原材料,辅助材料,水,电气等消耗,乙方要照价赔偿;如果因乙方原因出现3次质量问题,甲方有权利单方面解除合同,并进一步追究法律责任的权利; 2, 在正常周期内,乙方未能按照甲方要求保质保量保时出货的,应承担违约责任,违约金为该订单产品总价值的50%。

  3, 如果乙方不按照甲方的工艺文件操作,造成甲方设备,设施非正常损坏的,乙方要按价赔偿。赔偿金额由第三方机构鉴定后给出。 4, 乙方没有穿戴规定的防护器具并违规操作,由此造成安全事故,其经济,法律后果全部由乙方负责,与甲方无涉。

  5, 乙方违反甲方的管理制度,考核扣分,其处罚标准参照金锚公司其他员工,从加工费中扣除。

  6, 甲方未能及时向乙方支付代工款的,要按照应代工款总额每次0.05%的标准支付逾期违约金。

  7, 如果因为甲方的设计和工艺文件的原因造成质量问题的,由甲方自行负责,与乙方无涉,且事前约定的加工费照付不误;

  8, 由于甲方生产条件的原因造成交货时间延误的,乙方不承担责任,若乙方认为原因造成模具损坏的,乙方负全责。

  第七题 其他

  1, 因不可抗力因素:如自然灾害,战争,国家政策,以及其他

  不可抗力因素而造成的违约,双方均不予以追究,相应损失各方自负。

  2, 本合同包括订单等有相关文件在履行期间,如发生争议,双

  方可协商解决,协商未果,任一方可向人民法院提起诉讼。 3, 本合同如有未尽事宜,,双方可另行协商,在意见达成一致

  的基础上进行书面补充修改。

  4, 合同生效后,甲方无理由单方终止本合同,应向乙方赔偿本

  合同的违约金三万元,乙方单方面违约应赔付甲方三万元人民币的违约金

  5, 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  附:代加工产品种类,单价清单

  甲方(盖章); 乙方(盖章): 代表人(签字): 代表人(签字): 年 月 日

合同范文例文三

  单位名称:(甲方)________________________________

  单位名称:(乙方)__________

  第一条、工程概况

  1、工地名称:____________________________________

  2、工地位置:____________________________________

  3、门窗面积:____________________________________

  4、工程时间_____天(因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延)。

  5、工程单价:_______元,预计工程量______平,工程总造价_______元(结算按照实际平数计算)。

  6、安全施工:乙方应安全施工,如造成事故责任和因此发生的费用,均由乙方承担,与甲方无关。

  第二条、付款方式:

  1、甲、乙双方签字后甲方支付乙方工程款______元。

  2、工程量完成至上框,甲方付乙方______元。

  3、工程量完成至上扇, 甲方付乙方______元。

  4、安装结束后经甲方验收合格签字后,应支付工程总造价的_______元,剩余______作为保修金,保修期满后无条件支付,保修期为___年。

  第三条、门窗要求:_________________________________________

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  第四条、质量要求:

  1、乙方按设计图纸施工。若设计变更通知设计单位,严格遵守国家有关施工规范施工。如不遵守施工规范,损失由乙方负责。

  2、施工过程中,甲方提出变更原设计方案,更改部分的造价另签。

  第五条:如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。

  第六条:本合同一式三份,都具有法律效力。

  甲方(盖章):____________ 乙方(盖章):_____________

  地址:___________________ 地址:____________________

  法人代表人:_____________ 法人代表人:______________

  电话:__________________ 电话:___________________

  手机:__________________ 手机:____________________

  日期:__________________ 日期:____________________

合同范文例文四

  委托方(甲方):上海滕子服饰有限公司

  承揽方(乙方):_____________________

  一、委托加工项目:

  以双方约定的加工项目为主(合同附件,加工工艺单,定做尺码单等)

  二、委托加工方式

  1.乙方包工包辅料。乙方必须依照合同规定选用辅料,所选辅料必须符合质量要求,不能以次充好。

  2.由甲方提供面料、包装、商标、吊牌、防伪标识等。乙方在生产过程中应该严格把控面料的使用,及以上约定的辅料的使用,不得浪费,损坏率不得超过2%,超出部分按照每套10元从我公司采购原样。

  三、质量要求及技术标准

  1.质量要求严格按照样衣或双方约定的质量标准进行生产。

  四、乙方对质量负责的范围及期限

  1.面料、辅料质量的确认;(所有面料,辅料有质量问题的,应该在没有开始裁剪或加工前,报甲方确认或者及时更换,凡是由于乙方人员私自对有质量问题而继续使用的或隐藏不报的,由乙方承担该批面料,辅料的所有费用。(原材料价格及运费,税票等)

  2.颜色、尺码规格的确认;(同上一条处理方法相同)

  3.缝纫手工艺的确认;(按照约定的工艺要求或者工艺单具体要求操作)

  4.其他内在隐藏的质量问题的确认;(包括,但不仅限于粘衬,或者由于使用了不符合规定的辅料或改变做工方法而引起的隐藏性质量问题)

  5.乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题;

  6.乙方在合同期内对质量责任需支付保证金。

  7.甲方允许乙方制作误差率为千分之二。(所有由于制作失误而产生的次品,应该原样封存保留,同剩余面辅料一同退回甲方)

  五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

  1.甲方提供服装款式、样衣或者标志图案等图样的技术资料;乙方应该妥善保管,不得转借,转让第三方使用。

  2.乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密,不得向任何人泄漏任何相关资料,也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售;

  3.未经甲方许可,乙方不得留存服装样品或者相关的技术资料。

  六、验收标准、方法和期限甲方以合同约定的交货日期严格按照样品验收(按合同约定之质量标准),并派业务员跟单,其食宿由乙方负责。

  七、包装要求及交货地点、运输方式

  1.乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装;

  2.于甲方指定的地点:上海市奉贤区南桥镇金轩路88号交货。

  3.运输方式为专车快递;运费由乙方承担。

  八、交付金额及销售期限

  1.第一次交货根据质量标准,经仓库及跟单员验收确认后,交付总货款的_________%;

  2.在销售期内无其他违反合同条款情形的支付余款的_________%;

  3.销售期限:_______________________。

  九、结算方式

  1.在乙方交货后,由乙方: 1、( )开具增值税专用发99票交由甲方。2、( )不含增值税专用发99票

  2.甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为:

  银行户名:_______________________

  开户银行:_______________________

  银行账号:_______________________

  十、违约责任

  1.乙方必须严格按照双方规定的时间交货,如逾期交货的:(除经过甲方同意予以免责的)其他均按照以下方式执行,逾期3天内(含3天)加工费按照总加工费用的97%结算;逾期5天内(含5天)按照总加工费的95%结算;逾期10天内的按照90%结算;逾期15天以上的,按照70%结算;逾期20天以上的按照50%;30天以上的本公司有权拒付加工费,且由乙方承担违约金,违约金为合同总金额的50%;

  2.乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时,甲方有权要求乙方承担重作、减少价款或赔偿损失等违约责任。

  3.乙方若违反甲方的保密要求,甲方有权要求乙方返还相关资料,并视实际情况要求乙方承担赔偿责任;

  4.乙方无权销售本合同中涉及的加工产品,如乙方私自销售本合同签订的加工品,甲方有权解除合同,乙方应当按该批产品总金额的10%支付违约金;

  5.乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系,乙方若有此行为,甲方有权终止加工合同,若由此造成甲方损失,甲方有权追究其违约法律责任。

  6.乙方对此合同中所有关于甲方的公司资料具有保密权。

  十一、解决合同纠纷的方式

  本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方须在甲方公司所在地人民法院予以诉讼。

  十二、其它事项

  本合同附件与加工工艺单,传真件,复印件同主合同具有同等法律效力。 甲方(单位盖章):_________ 乙方(单位盖章):_________

  授权代表(签字):_________ 授权代表(签字):__________

  ________年____月____日 _________年____月____日

合同范文例文五

  加工承揽合同范文合同编号:_签订日期:_定作方:(以下简称甲方)_承揽方:(以下简称乙方(yifang))_根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经友好协商达成如下合同条款,共同遵守执行。

  深圳模具加工合同范本买方:卖方:经买卖双方友好协商,买方委托卖方加工生产__ __模具共______套。双方达成如下加工协议模具基本情况:产品名称 序 号 零件名称 穴 数(模具类型) 模具单价(rmb元) 交货条件总价: (含17%增值税)以上各套模具使用材质:_________

  来件装配来料加工合同甲方:_________地址:_________电话:_________法定代表人:_________职务:_________国籍:_________乙方:_________地址:_________电话:_________法定代表人:_________职务:_________国籍:_________兹经双方同意,甲方委托乙方在

  饮料加工合同范本委托方(以下简称甲方):加工方(以下简称乙方):甲乙双方通过共同协商,在乙方生产设备能力允许的情况下,经甲方要求,乙方同意,为甲方加工生产 系列饮料,双方本着平等协商、互惠互利的原则,达成以下议项:一、加工产品范畴1.产品品名:

  电子元件加工合同甲方:_______________电话:_______________传真:_______________公司地址_____________乙方:_______________电话:_______________传真:_______________公司地址_____________一、加工原件名称数量点数交货期板面清洁度备注二、加工

  来件加工装配合同甲 方:地 址:________________电话____________法定代表人:________________职务:____________国籍:____________乙 方:地 址:________________电话:____________法定代表人:________________职务:____________国籍:__________

  加工承揽合同承 揽 方:____________________________________地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________定 作 方:____________________________________地 址:____________

  加工定做合同范本合同编号:定作方: 签订地点:承揽方: 签订时间: 年 月 日一:品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限定作物品名或项目 规格型号 计量单 数量 价款或酬金 交货数量及交货期限单价 总金额 合计合计人民币金额(大写)二:定作

  服装加工合同合同编号:__________________定作方(甲方):_____________________承揽方(乙方):_____________________一、委托加工项目1.委托加工产品:_____________________2.数量:以甲方下单为准.3.单价:_______________4.

  代加工合同委托方:(以下简称甲方)被委托方:(以下简称乙方)甲方委托乙方加工产品,为维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关代加工事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。

  代加工合同3篇本文目录代加工合同农作物种子代加工合同农作物种子代加工合同委托方:(以下简称甲方)被委托方:(以下简称乙方)甲方委托乙方加工产品,为维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关代加工事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。

  加工贸易合同4篇本文目录加工贸易合同进料加工贸易合同加工贸易合同变更详解加工贸易合同核销进料加工贸易合同的格式和条文同一般贸易合同相同,只是进料加工贸易中原料来自境外,成品出口境外,而且提供原料的外商和购买成品的外商并不一定是同一个。

  加工承揽合同(4篇)本文目录2017加工承揽合同加工承揽合同(2)服装加工承揽合同加工承揽合同加工承揽合同订立合同双方:承揽方:__________________定作方:__________________定作方委托承揽方加工________________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共

  加工贸易合同(4篇)本文目录2017加工贸易合同加工贸易合同变更详解进料加工贸易合同加工贸易合同号:______合同号:______签约地点:______________日期: _________甲方:________地址:__________电话:__________传真____________乙方:________地址:__

  委托加工合同(4篇)本文目录2017委托加工合同服装委托加工合同范文委托加工合同范本精选沈阳市百特电力电子有限公司以与被告沈阳市姚千建筑材料厂委托加工合同纠纷案定作人: 合同编号:承揽方: 签订地点:一、产品名称、型号、数量、金额 签订时间: 年月

  外加工合同(4篇)本文目录2017外加工合同对外加工装配合同(样式一)对外加工装配合同(样式二)对外加工装配合同书(一)概述对外加工装配,是指由外商/定作方提供全部或者部分原材料、辅料、零部件、元器件、配套件和包装物料、必要时提供设备,由我方/承

  加工合同(4篇)本文目录2017加工合同加工贸易合同钢结构加工合同中铁某集团有限公司加工合同纠纷合同号:______签约地点:____________________日期: _________甲方:________地址:__________电话:__________传真____________乙方:________地址:__

  加工合同4篇本文目录加工合同加工订货合同模型模具加工合同北京某光盘有限公司加工合同纠纷原告北京金视光盘有限公司,住所地北京市海淀区杏石口路30号。法定代表人李小健,董事长。委托代理人张永军,北京市博金律师事务所律师。

  委托加工合同范本4篇本文目录委托加工合同范本委托加工合同样本委托加工合同书企业生产委托加工合同委托方: ____有限公司地址: __(邮编:______)电话: (__)______传真: (__)______银行:____________银行户头号码:______增值税号码:______(以下称委托方

  食品委托加工合同2篇本文目录食品委托加工合同食品委托加工合同甲方:乙方:经双方充分协商,在互利互惠的基础上,就甲方委托乙方加工生产[ ]系列产品事宜,达成以下协议:第一条 加工产品范畴1、产品品名:2、产品规格为:3、如增加产品由双方另行签订书面补

  承揽加工合同3篇本文目录承揽加工合同承揽加工安装报刊亭合同承揽加工合同承揽方(甲方):_________定作方(乙方):_________甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。

  服装加工合同(4篇)本文目录2017服装加工合同服装加工合同范本服装加工合同服装加工合同书范本合同编号:__________________定作方(甲方):_____________________承揽方(乙方):_____________________一、委托加工项目1.委托加工产品:________________

  服装加工合同范本4篇本文目录服装加工合同范本服装加工承揽合同服装加工合同范本服装加工合同范本定作方(甲方):xxxx 承揽方(乙方):xxxx 一,委托加工项目 1,委托加工产品:环保无纺布袋。

  委托加工合同4篇本文目录委托加工合同服装委托加工合同范本茶叶委托加工合同抗体委托加工合同委托方(甲方): 加工方(乙方):委托方(以下简称甲方)和加工方(以下简称乙方)合称为双方。 甲乙双方在平等、自愿基础上,经友好协商签订此协议。

  加工承揽合同范本4篇本文目录加工承揽合同范本服装加工承揽合同加工承揽合同产品加工承揽合同加工合同范本承 揽 方:____________________________________ 地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________

  来料加工合同范本4篇本文目录来料加工合同范本中外来料加工、来件装配合同中外来料加工合同中外来料加工合同样本甲方:_________地址:_________电话:_________法定代表人:_________职务:_________国籍:_________乙方:_________地址:_________电话:__

  服装加工合同3篇本文目录服装加工合同服装加工的合同范本服装加工合同范本服装加工合同服装加工合同合同编号:__________________定作方(甲方):_____________________承揽方(乙方):_____________________一、委托加工项目1.委托加工产品:_______

  加工合同范本4篇本文目录加工合同范本加工合同(五)加工型种薯采购合同进料加工贸易合同(格式)定作人:________________________承揽人:________________________签订地点:______________________签订时间:________年____月____日第一条加工物、数量

  来料加工合同4篇本文目录来料加工合同中外来料加工来件装配合同(三)来料加工的合同范本中外来料加工来件装配合同(一)甲方为:______________________公司地址:____________________________电报挂号:________________________电传:__________________

  机械加工合同3篇本文目录机械加工合同机械加工合同书机械加工合同样本承 揽 方:____________________________________地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________定 作

  加工承揽合同4篇本文目录加工承揽合同加工承揽合同(二)加工承揽合同(2)加工承揽合同范文原告李素花为与被告刘学义加工承揽合同纠纷一案,于XX年3月27日起诉至本院。本院受理后,依法将起诉书副本及相关的诉讼材料直接送达至被告刘学义处。

  外加工合同4篇本文目录外加工合同对外加工装配合同(样式二)对外加工装配合同对外加工装配合同(二)中国_________省_________市_________公司(以下简称甲方)与______国(或地区)_________公司(以下简称乙方),本着平等互利的原则,经过充分协商就

  产品加工合同2篇本文目录产品加工合同产品加工承揽合同甲方:南宁市邕宁县锈景轩 (定做方)乙方:????????? (承揽方)附加身份证复印件加工水晶琥珀画,双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:一、甲方权利和义务1、合同签定后

  来料加工合同(4篇)本文目录2017来料加工合同中外来料加工、来件装配合同中外来料加工、来件装配合同(二)来件装配来料加工合同合同编号:_________本合同于_________年_________月_________日在_________签订甲方:中国_________公司地址:_________电报挂

  江苏规定企业效益不好也应加工资我省XX年企业工资指导线9月2日公布。今年企业工资增长基准线为10~12%,增长下线为4~6%,并首次取消了工资增长的上线。据介绍,工资增长基准线是对生产经营正常的企业增长工资的总体要求,是提高全省整体工资水平的主要途径;工资增长下线是

  加工合同书样本购货单位(甲方):地 址:法定代表人:电 话:供货单位(乙方):地 址:法定代表人:电 话:为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  产品外发加工协议甲方:杭州市田圆实业有限公司千慧佳人品牌服饰合同编号: 甲方提供原材料。乙方必须使用甲方提供规定的原材料,乙方应在_________ 年_________月_________日将服饰成品交甲方检验合格完成,甲方提供乙方 使用的原材料与实际单耗为标准。

  茶叶类委托加工合同甲方:乙方:茶网北京义元商业中心茶叶委托加工协议书经友好协商,他委托甲方加工茶党达成以下协议:甲方,乙方委托的品种和加工茶叶价格:(一)的名称:茶、绿茶(2)样品编号:(3)质量特色:茶叶委托加工协议书第二,数量:1000吨/品种三、包装形式:散

  委托加工合同范本根据平等、互利、双赢的原则,经甲、乙双方协商,就甲方委托乙方加工糟烧酒精业务,特订立本协议。一、委托方式甲方提供下属生产基地黄酒酿造所产生的酒糟,由乙方提取糟烧酒精。

合同范文例文六

  本文目录2017委托加工合同服装委托加工合同范文委托加工合同范本精选沈阳市百特电力电子有限公司以与被告沈阳市姚千建筑材料厂委托加工合同纠纷案定作人: 合同编号:

  承揽方: 签订地点:

  一、产品名称、型号、数量、金额 签订时间: 年月日

  产品名称

  规格型号

  计量单位

  数量

  单价

  总金额

  合计人民币金额(大写):

  二、质量要求、技术标准定做方对质量负责的条件和期限:

  三、交(提)货时间、:

  四、交(提)货地点、方式:

  五、运输方式及到达站港和费用负担:

  六、合理损耗及计算方式:

  七、包装标准、包装物的供应与回收:

  八、验收标准、方法及提出异议期限:

  九、结算方式及期限:

  十、违约责任:

  十一、解决合同纠纷的方式:

  十二、其他约定事项:本合同盖章(签)通过传真方式签订即生效,高于任何的书面口头协议。

  定作方

  单位名称:

  (章)

  单位地址:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电 话:

  传 真:

  开户银行:

  帐 号:

  邮政编码:

  承揽方

  单位名称:

  (章)

  单位地址:

  委托代理人:

  电 话:

  传 真:

  开 户 银行:

  帐 号:

  邮政 编码:

  税 号:

  鉴(公)证意见

  经办人:

  监(公)证机关(章)

  年 月 日

  (注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)

  服装委托加工合同范文2017委托加工合同(2) | 返回目录合同编号:__________________

  定作方(甲方):_____________________

  承揽方(乙方):_____________________

  一、委托加工项目

  1.委托加工产品:_____________________

  2.数量:以甲方下单为准.

  3.单价:_______________

  4.交货期限:按乙方接单日起5-7天内交货。具体时间以订单为准。

  二、委托加工方式

  1.乙方包工包料。乙方必须依照合同规定选用原材料,乙方应在_________年______月_____日将原材料样品交由甲方检验,甲方要求乙方使用的原材料为_________。

  2.甲方提供外包装、商标、吊牌、防伪标识。

  三、质量要求及技术标准

  1.乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工,于_________年______月_____日制作出样品,经甲方确认后封样,该样品由甲方保存。

  2.技术标准按照《企业质量问题细则》(见附件)及国家标准。(如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的,按国家标准执行)。

  四、乙方对质量负责的范围及期限

  1.面料、辅料质量的确认;

  2.颜色、尺码规格的确认;

  3.绣制“炜城”标徽工艺的确认;

  4.缝纫手工艺的确认;

  5.其他质量问题的确认;

  6.乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题;

  7.乙方在合同期内对质量责任需支付保证金

  8.甲方允许乙方制作误差率为千分之二。

  五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

  1.甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料;

  2.乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密,不得向任何人泄漏任何相关资料,也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售;

  3.未经甲方许可,乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

  六、验收标准、方法和期限

  甲方以合同约定的交货日期严格按照样品验收(按合同约定之质量标准),并派业务员跟单,其食宿由乙方负责。

  七、包装要求及交货地点、运输方式

  1.乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装;

  2.于甲方指定的地点_________交货。

  3.运输方式为_________;运费由_________负担。

  八、交付金额及销售期限

  1.第一次交货根据质量标准,经仓库及跟单员验收确认后,交付总货款的_________%;

  2.在销售期内无其他违反合同条款情形的支付余款的_________%;

  3.销售期限:_______________________。

  九、结算方式

  1.在乙方交货后,由乙方开具增值税专用发票交由甲方。

  2.甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为:

  银行户名:_______________________

  开户银行:_______________________

  银行账号:_______________________

  十、违约责任

  1.乙方必须严格按照双方规定的时间交货,如逾期交货,乙方应向甲方支付价款总值20%的违约金;

  2.乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时,甲方有权要求乙方承担重作、减少价款或赔偿损失等违约责任。

  3.乙方若制造假冒产品,给甲方造成损害的,应当承担损害赔偿责任,赔偿金额为人民币_________万元,甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚;

  4.乙方若违反甲方的保密要求,甲方有权要求乙方返还相关资料,并视实际情况要求乙方承担赔偿责任;

  6.乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标,如果未达到要求而导致退货,乙方向甲方支付退货金额的_________%违约金;

  7.乙方无权销售本合同中涉及的加工产品,如乙方私自销售本合同签订的加工品,甲方有权解除合同,乙方应当按该批产品总金额的_________%支付违约金;

  8.每件产品必须加贴防伪标识,每少贴一件赔偿甲方_________元;

  9.乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系,乙方若有此行为,甲方有权终止加工合同,若由此造成甲方损失,甲方有权追究其违约法律责任。

  十一、解决合同纠纷的方式

  本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

  十二、其它事项

  企业质量问题细则为本合同附件与合同具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  授权代表(签):______授权代表(签):________

  ________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_____________

  委托加工合同范本精选2017委托加工合同(3) | 返回目录委托加工合同

  委托方(甲方):__________________________________

  受托方(乙方):__________________________________

  甲方因生产经营需要,委托乙方生产加工零部件,现经双方协商签订如下合同以资共同信守:

  一、委托加工物品 零部件名称

  规格型号

  单位

  数量

  交货日期

  二、甲方提供主要材料耗用定额 零部件名称

  规格型号

  加工材料名称

  单位

  材料耗用定额

  三、加工费结算定额 零部件名称

  规格型号

  单位

  加工费定额(含税)

  四、加工费结算期限

  在双方确认挂帐结算后的________月内,甲方付清加工费。

  五、生产计划下达、加工拨料核销及财务结算操作规定

  1、单批次委托加工的,本合同即为加工计划;多批次委托加工的业务,由甲方另行下达委托加工生产计划书,明确规定加工期限,乙方必须保证在规定期限内交货。

  2、根据甲方下达的加工计划,甲乙双方办理委托加工拨料手续,由交接双方经办人在《委托加工拨料单》上签证确认。

  3、产品加工完毕后,甲乙双方办理完工产品交接手续,由交接双方经办人在《加工产品入库单》上签确认。

  4、每月结算期,根据当月加工产品数量,甲乙双方办理加工费挂帐结算确认手续,并在本合同规定的付款前,乙方凭增值税专用发票向甲方收取加工费。

  六、质量要求

  双方另行签订质量技术协议予以明确规定 。

  七、延期交货的处罚规定

  乙方延期交货的,按每延迟一天处以2%的经济罚款。

  八、未尽事宜双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有相同的法律效率。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  签订日期:年月日

  沈阳市百特电力电子有限公司以与被告沈阳市姚千建筑材料厂委托加工合同纠纷案2017委托加工合同(4) | 返回目录原告沈阳市百特电力电子有限公司(以下简称百特公司)与被告沈阳市姚千建筑材料厂(以下简称为建材厂)委托加工合同纠纷一案,本院于XX年4月14日受理后,依法组成由陈林担任审判长并主审,田丽、周蒙参加评议的合议庭,公开开庭进行了审理,原告及被告委托代理人均到庭参加了诉讼,本案现已审理终结。

  原告诉称:XX年12月1日原告与被告签订了标的额为1040万元的水泥杆委托加工合同。合同生效后原告按约定分别于XX年12月17日,XX年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日给付被告345万元的水泥杆预付款。预付款给付后被告却没有约定履行合同,之后原告多次催要货物,但时至今日被告也未给付原告一根水泥杆。既然被告无货可供,原告便要求被告返回预付款,但几年来原告一直向被告催要欠款未果。XX年10月原告请求沈阳苏家屯区公安分局经侦支队,帮助追要欠款,经侦支队帮助催要多次并调查取证和查阅了相关材料。到目前为止原告一直没有停止催要此款。由于被告的违约行为,致使原告的供货方电力公司的施工受到严重影响,延误了工期。为此使原告蒙受了极大的经济损失。综上,请求法院判令建材厂返还345万元水泥杆预付款及利息8.302万元,并承担本案诉讼费用。

  被告建材厂辩称:对与原告订立合同及收取345万元预付款(其中含30万元运费)的事实无异议,但我方已生产水泥杆17099根,价值4445,740元,上述水泥杆已由原告委托的沈阳农电水泥杆厂提走。且我方多次催促原告提货,原告迟迟不提货,给我方造成严重的经济损失。

  经审理查明:原告百特公司作为甲方于XX年12月1日同作为乙方的建材厂签订一份水泥杆收购合同,合同约定:由甲方委托乙方生产电杆40000棵,每棵杆单价260元,要求乙方从XX年12月1日至XX年6月末完成,要求质量符合gb4623-94《环型预应力混凝土电杆》国家标准。提货方式为如汽车运输经甲乙双方验收合格后,甲方派车,乙方负责装车,货物以出厂数量为准。结算方式为甲乙双方签定合同后,付当月运出水泥杆数量的50%金额,每月应付提货的45%,扣5%的质量保证金,经核实没有任何问题待下月初付清。同时,合同还约定了其他条款等。合同签订后,原告按合同约定分别于XX年12月17日,XX年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日给付被告345万元的水泥杆预付款,其中含运费30万元,被告建材厂未按合同约定向原告供应水泥杆。

  上述事实,有委托加工合同,收款收据,庭审笔录等凭据,在卷佐证,并经庭审质证,本院予以确认。

  本院认为:原、被告双方签订的水泥杆委托加工合同意思表示真实,内容不违反法律、法规的规定,应认定有效,双方均应恪守。被告未依约履行交付水泥杆的义务,已构成违约,应承担逾期供货的违约责任。且其违约行为致双方订立合同的目的无法实现,已构成根本违约,原告百特公司因而享有合同解除权,现其要求返还预付款项及占用该款期间的利息请求有理,应予支持。关于被告建材厂主张原告已委托他人提走水泥杆一节,因被告建材厂未能举出充分证据证明其与原告百特公司之间存有委托关系的事实,故被告建材厂的该项抗辩理由不能成立,不予支持,至于被告建材厂所提其已按约履行,违约原因系原告迟延提货所致的主张,对其主张的事实因其亦未能举证加以证明,故该主张亦不能成立。综上,依照《中华人民共和国合同法》第六十条一款之规定,判决如下:

  一、被告沈阳市姚千建筑材料厂于本判决生效后十日内给付原告沈阳市百特电力电子有限公司预付款及运费345万元。

  二、被告沈阳市姚千建筑材料厂于本判决生效后十日内给付原告沈阳市百特电力电子有限公司占用上述款项的利息(从占用该款项之日起至本判决确定的给付之日止,按中国人民银行规定的同期金融机构计算逾期贷款利息标准计付)。

  上列款项如逾期给付,则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条规定执行。

  本案案件受理费27,302元,由被告沈阳市姚千建筑材料厂承担,并与上述款项一并给付原告。

云好查专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
最新更新
云好查(yunhaocha.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

邮箱:  联系方式:

Copyright©2009-2021 云好查 yunhaocha.com 版权所有 闽ICP备2021002822号-14